幼儿园建设工程项目施工合同书

幼儿园建设工程项目施工合同书

合同订立时间：_______年______月______日

发包人：____________________(以下简称甲方)

承包人：____________________(以下简称乙方)

根据《中华人民共和国民法典》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。

一、工程概况

1、工程名称：__________;

2、工程地点：__________;

3、承包方式：__________;

4、材料说明：__________。

二、合同工期及工期延误

因以下原因造成工期延误，工期相应顺延：

A、甲方未能按约定日期支付工程预付款、进度款，造成的一切损失由甲方负责;

B、甲方未按约定提供指令、批准等，致使施工不能正常进行;

C、设计变更或工程量增加;

D、非乙方原因停电、停气、停水造成停工累计超过小时;

E、其他非因乙方原因造成停工累计超过

F、不可抗力。

三、质量标准

工程质量标准：保证所加工储罐质量合格，由甲方验收。

四、合同价款

总计合同金额(大写)(人民币)_______，小写￥_______。

五、工程款结算及支付

1、签订合同，甲方向乙方支付工程款￥_______元;

2、乙方人员和工具进场之日，甲方向乙方支付工程合同款￥_______元;

3、工程试漏，甲方验收合格后向乙方支付工程合同款的剩余款￥_______元。

六、施工准备

1、甲方在施工前应负责做好施工准备工作，免费提供施工用水、电;

2、甲方应办理完备项目报建、图样签章手续，协调好周边及有关部门关系;

七、安全施工与检查

1、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患;

2如发生安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用;

3、当甲方与乙方对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

八、工程竣工验收

1、乙方在工程竣工前2日内，应通知甲方届时验收，试漏验收时间为2天，如甲方不能按期验收，其间所发生的管理费和其他损失均由甲方承担;

2、甲方收到乙方的验收通知未提出异议，但到期又不按期组织验收或甲方提前使用的，视为验收合格;

3、工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期竣工，可作减项竣工，并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续;

九、争议解决

双方约定，在履行合同过程中产生争议时，双方应及时协商，协商不成，任何一方应向人民法院起诉。

十、附则

本合同未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定附则条款，作为本合同之，与本合同具有同等效力;本合同以双方签字盖章后生效，一式两份，甲方与乙方各执一份，具有同等法律效力。

甲方：______________ 乙方：______________

电话：______________电话：______________

_______年______月______日 _______年______月______日