2022深圳市家庭装饰装修工程施工合同

2024深圳市家庭装饰装修工程施工合同

合同编号：_______________

发包人(以下简称甲方)：__________________

住所：___________身份证号：__________

联系电话:__________________

承包人(以下简称乙方)：__________________

营业执照号:________________

住所:______________________

法定代表人：__________联系电话:_______________

施工队负责人：_____________________联系电话:_______________

甲、乙双方在遵循自愿、平等、公平、诚信原则的基础上，就乙方承包甲方的家庭装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议：_______

第一条工程概况

1、工程地点：________________

2、户型结构：________________

套内面积____________平方米。

3、工程承包，采取下列第____________种方式：_______

(3)《深圳市家庭装饰装修工程质量验收标准》

(4)________________

(5)________________

3、工程验收方式由双方约定：________________

4、本工程保修范围和保修期限双方可依照有关规定自行约定，保修期限自工程竣工验收合格之_____日起计算：________________

第六条工程款支付

1、工程款支付方式如下：_______

(1)________________

(2)________________

(3)________________

2、乙方应在收到甲方的工程款后开具收据;工程款结清后，乙方应开具税务发票。

第七条违约责任

1、一方当事人未按约定履行本合同义务给对方造成损失的，应当承担赔偿责任。

2、甲方未按合同约定时间支付工程款的，每延误一天，应当向乙方支付欠交工程款___________‰的违约金。

3、乙方延误工期的，每延误一天，应支付给甲方___________元违约金。

4、工程质量和室内空气质量不符合合同约定的，甲方有权要求乙方在合理期限内无偿返工，由此造成的甲方损失和工期延误，由乙方承担赔偿责任。

5、乙方擅自拆改房屋承重结构或共用管线和设施，由此发生的损失或事故，由乙方承担。

6、由乙方原因致使工期延误，经甲方催告，在合理期限

内仍不能完工的，甲方有权终止合同。对甲方造成的损失由乙方承担。

第八条争议解决方式

本合同项下发生的争议，由当事人双方协商解决;也可以向

深圳市消费者委员会申请调解解决。或者迳按下列第___________种方式解决：_______

(1)向深圳仲裁委员会申请仲裁。

(2)向____________人民法院提起诉讼。

第九条附则

1、本合同由甲乙双方签字、盖章后生效。

2、本合同一式___________份，甲、乙双方各执___________份。合同为本合同的组成部分，具有同等的法律效力。

第十条其它约定

XXX

XXX

XXX

甲方(签章)：________________乙方(签章)：________________

委托代理人：________________委托代理人：________________

电话：____________________电话：____________________

签订_____日期：__________________年__________月_____日

签订地点：_________________