建设工程承包设计合同

建设工程承包设计合同

　　发包人：

　　设计人：

　　发包人委托承包人承担 工程设计，经双方协商一致，签订本合同。

　　第一条 本合同签订依据：

　　1.1《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管

　　理规定》。

　　1.2 家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

　　1.3 设工程批准文件。

　　第二条设计依据

　　2.1 发包人给设计人的委托书或设计中标文件

　　2.2 发包人提交的基础资料

　　2.3 设计人采用的主要技术标准

　　第三条 合同文件的优先次序

　　构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如

　　下优先次序来判断：

　　3.1 合同书

　　3.2 中标函(文件)

　　3.3 发包人要求及委托书

　　3.4 投标书

　　第四条 本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容(根据行业特点填写)

　　第五条 发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间

　　第六条 设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间

　　第七条 费用

　　7.1 双方商定，本合同的设计费用为 万元。收费依据和计算方法按国家和地方

　　有关规定执行，国家和地方没有规定的，由双方商定。

　　7.2 如果上述费用为估算设计费，则双方在初步设计审批后，按批准的初步设计概算核

　　算设计费。工程建设期间如遇概算调整，则设计费也应做相应调整。

　　第八条 支付方式

　　8.1 本合同生效后三天内，发包人支付设计费总额的 20%，计 万元作为定金(合

　　同结算时，定金抵作设计费)。

　　8.2 设计人提交 设计文件后三天内，发包人支付设计费总额的 30%，计____万

　　元;之后，发包人应按设计人所完成的施工图工作量比列，分期分批向设计人支付总设

　　计费的 50%，计________万元，施工图完成后，发包人结清设计费，不留尾款。

　　8.3 双方委托银行代付代收有关费用。

　　第九条 双方责任

　　9.1 发包人责任

　　9.1 发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，

　　并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

　　发包人提交上述资料及文件超过规定期限 15 天以内，设计人按本合同第六条规定的交

　　付设计文件时间顺延;发包人交付上述资料及文件超过规定期限 15 天以上时，设计人

　　有权重新确定提交设计文件的时间。

　　9.1.2 发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或提交资料作较大

　　修改，以致造成设计人设计返工时，双方除另行协商签订补充协议(或另订合同)、重

　　新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。

　　在未签订合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，发包人应支付相

　　应设计费。

　　9.1.3 在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退

　　还发包人已付的定金;已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，

　　不足一半时，按该阶段设计费的全部支付。

　　9.1.4 发包人必须按合同规定支付定金，收到定金作为设计人设计开工的标志。未收到

　　定金，设计人有权推迟设计工作的开工时间，且交付文件的时间顺延。

　　9.1.5 发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应

　　承担应支付金额千分之二的逾期违约金，且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过

　　30 天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设

　　计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均应支付应付的设计费。

　　9.1.6 发负人要求设计人比合同规定时间提前交会设计文件时，须征得设计人同意，不

　　得严重背离合理设计周期，且发包人应支付赶工费。

　　9.1.7 发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件

　　及必要的劳动保护装备。

　　9.1.8 设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由发包人负责解决。

　　9.1.9 承担本项目外国专家来设计人办公室工作的接待费(包括传真、电话、复印、办

　　公等费用)。

　　9.2 设计人责任

　　9.2.1 设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规

　　定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件(出现 9.1.1、9.1.2、9.14、9.1.5 规定

　　有关交付设计文件顺延的情况除外)。并对提交的设计文件的质量负责。

　　9.2.2 设计合理使用年限为___年。

　　9.2.3 负责对外商的设计资料进行审查，负责该事同项目的设计联络工作。

　　9.2.4 设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成

　　工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根

　　据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额由双方商定为实际损失的__%。

　　9.2.5 由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设

　　计费的千分之二。

　　9.2.6 合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还发包人已支付的定

　　金。

　　9.2.7 设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责

　　不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交会设计文件一年内项

　　目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验

　　收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工人，可按所需工作量向发包人适

　　当收取咨询服务费，收费额由双方商定。

　　第十条 保密

　　双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅

　　自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承

　　担一切由此引起的后果并承提赔偿责任。

　　第十一条 仲裁

　　本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第

　　__种方式解决：

　　(一)提交仲裁委员会仲裁;

　　(二)依法向人民法院起诉。

　　第十二条 合同生效及其他

　　12.1 发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行

　　签订技术咨询服务合同。

　　12.2 设计人为本合同项目的服务至施工安装结束为止。

　　12.3 本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供商。发包人需要设计

　　人不得指定建筑材料、设诱的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料、设备

　　的加工订货时，所需费用由发包人承担。

　　12.4 发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察

　　直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人员参加。出国费用，除制

　　装费外，其他费用由发包人支付。

　　12.5 发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。

　　12.6 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

　　12.7 本合同双方签字盖章即生效，一式份，发包人__份，设计人

　　__份。

　　12.8 本合同生效后，按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备

　　案;双方认为必要时，到工商行政管理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合

　　即行终止。

　　12.9 双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，约为合同的组成部分，与本合同具有同

　　等法律效力。

　　12.10 未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

　　发包人名称：__________ 设计人名称：__________

　　(盖章) ________ (盖章) _________

　　法定代表人：____________ (签字) 法定代表人：____________(签字)

　　委托代理人：____________(签字) 委托代理人：__________(签字)

　　项目经理：_________(签字) 项目经理：_________(签字)

　　住所：_______ 住所：_________

　　邮政编码：__________ 邮政编码：___________

　　电话：__________ 电话：__________

　　传真：_________ 传真：__________

　　开户银行：__________ 开户银行：____________

　　银行帐号：____________ 银行帐号：___________

　　建设行政主管部门备案：_________ 鉴证意见：____________

　　(盖章) __________(盖章)____________

　　备案号：________ 经办人：___________

　　备案日期： __年__月__日 鉴证日期： __年__月__日